挂靠协议

　　协议 书

　　甲方： XXXX有限公司

　　法定代表人：

　　住所：

　　乙方：XXX

　　身份证号：

　　住所：

　　为了确保工程质量和进度，做到安全生产、文明施工，根据建设工程施工管理的相关要求，乙方组织项目施工并接受、服从甲方对施工全过程的管理和领导，经双方协商一致，签订本协议。

　　第一条 施工内容

　　乙方挂靠甲方，以甲方的名义对 工程进行施工，并以甲方的名义与 公司 年 月 日签订《建设工程施工协议》。

　　第二条 财务管理

　　1、乙方根据 每次拨付的工程进度款向甲方交纳 %的管理费(含税)。

　　2、乙方根据 拨付的工程进度款向甲方提供 %的材料发票及 %工人签字的工资领取详单，一次一清。

　　3、 拨付的工程进度款，甲方不能以任何理由挪用和截留，扣除乙方应缴纳的管理费、税金后一次性支付给乙方。工程进度款拨付到总造价的 %时管理费扣清。乙方向甲方提供该工程所属材料购销合同并按国家有关规定张贴印花税票。

　　4、甲方所委派的管理人员工资及工程所需各种费用由乙方承担。

　　5、若 拖欠工程款，乙方不得向甲方催要，甲方可协助乙方向业主追要，所发生费用由乙方承担。

　　6、乙方对本工程履约期间所发生的一切债权债务等负全部责任。

　　7、甲方有权监督乙方支付工人工资，因拖欠工人工资，造成工人闹事、上访，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。

　　第三条安全、文明施工管理

　　1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故、轻伤频率不大于2‰;杜绝重大机械和火灾事故。

　　2、乙方应按甲方要求建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，建立安全管理体系。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范、严守安全规则、落实安全措施、确保安全施工。

　　3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报高，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于乙方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任即经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

　　第四条质量管理

　　1、质量检查：乙方按照标准、规范和设计要求，加强内部检查工作，坚持执行自检、互检、交接检制度，随时接受甲方和委派人员以及各级质检部门的检查监督，未检查、检验提供便利条件，如出现返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用，并达到合格要求。

　　2、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方共同验收，经验收合格并在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失。

　　3、中间验收：设备基础、结构施工或组装修等完成后，设备安装或下道工序进行前办理验收，经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工队伍接管。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。

　　4、交工验收：乙方建设工程全部完成，经初验达到约定的质量标准后，再报 (或业主委托的其他单位)验收。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。

　　5、乙方应严格按甲方与 签订的《建设工程施工合同》等文件要求的工期进行施工，确保按期完工。如出现工期延误，导致的任何处罚及损失由乙方全部承担。

　　第五条 质量保修详见《建设工程施工协议》。

　　第六条施工管理

　　1、严格按照甲方和 签订的《建设工程施工合同》等协议进行施工。

　　2、自觉遵守法律、法规及甲方与 的有关规章制度，并接受甲方及有关部门的管理、检查和监督。与现场其他单位搞好协调配合。

　　3、负责完成施工的有关技术措施的编制，保证在甲方批准后严格实施。

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种处罚)。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。

　　5、做好已完工程成品保护，成品保护费用由乙方承担。

　　6、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

　　7、认真做好工程的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确的积累施工资料，及时将有关经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。

　　第七条 任何一方违反本协议约定，违约方应向守约方赔偿给其造成的实际损失。

　　第八条 本协议的未尽事宜，由双方协商解决后可签署书面补充协议。

　　第九条 因本合同或本合同相关的争议，双方应协商解决;协商不成，任何一方均有权向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方盖章、签字生效。

　　【以下无正文，下页为双方签署页】

　　【本页无正文，为双方签署页】

　　甲方： 限公司(盖章)

　　法定代表人：

　　乙方： (签字)

　　签署日期： 年 月 日

　　签署地点：