内部承包合同

甲方（发包方）：                                   

乙方（承包方）：                                   

丙方（担保方）：                                   

为了确保工程质量 进度 安全，便于管理、明确职责。经三方协商，特签订如下合同，以供共同遵守。

第一章 总则

第一条 甲方已于      年  月  日与              （以下简称“建设方”）签订        工程《建设工程施工合同》，为便于该工程施工，甲方特成立                    工程项目部。工程合同价：               。

第二条 甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工 包料 包安全 包质量 包文明施工 包违约责任 包项目盈亏的承包方式，承包经营                  项目经理部。本合同签订并生效后，甲方委任乙方为该工程项目部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目。

第三条 质量要求：按《建设工程施工合同》一次验收通过。

第四条 乙方确认已完全了解和认可甲方与建设方签订的              工程《建设工程施工合同》，并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务，承担该项目的全部经营风险。

第二章 承包内容

第五条 承包范围：甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有权利。

第六条 承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目盈亏的总承包方式。

第七条 工期：自开工之日起     日历天内完成。开工日期：      年    月    日。

第八条 承包期限：从本工程甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》生效之日起，至办理完竣工结算 收回所有工程款及保修金，完成保修之日止。

第九条 承包费用：乙方按承包工程项目结算总价款的   %（其中管理费为   %；税金为   %）向甲方支付承包费用。

质量安全生产进度保证金      %，待工程保质期届满后视情况无息退回给乙方。工程保质期5年（与《建设工程施工合同》同步）

第十条 承包费的支付时间及方式：甲方在建设方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的约定扣除承包费用。

第十一条 本工程项目所发生的各项费用及债务均由乙方承担，丙方承担连带责任保证。

第三章 承包管理

第十二条 鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。

第十三条 人员管理：

1 甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部，协助乙方管理该工程项目的相关工作；如涉及项目管理人员备案的，甲方提供的人员证书相关费用由乙方承担。

2 除项目经理、财务员以外，其他甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘有经验 有能力 有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员，但乙方外聘的以上管理人员，需经甲方考核并备案后，方可聘任进行相关工作；

3 甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用，由乙方负责并承担；

4 乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员，并自行承担所有费用。

第十四条 财务管理：

1 未经甲方的书面授权，乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款，该项目的所有工程款项，必须经甲方指定的银行账户流转，甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的，有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的10%的违约金；

2 甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督 审查，乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划，除乙方项目经理部的管理费用以外，甲方原则上需将工程款直接支付给收款人；

3 在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建设方所支付的工程款必须专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔工程款中直接扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的10%的违约金；

4 甲方需为乙方提供良好便捷的服务，在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后，及时审查，并按照工程款支付的轻重缓急，原则上在三个工作日内支付给各收款单位；

5 乙方需建立 健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督 审查乙方对工程款的使用计划 使用情况，以及该项目的资产负债情况。

第十五条 公章管理：

1 甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方使用，乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动，需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力；

2 甲方提供的公章，由甲方委派的财务员进行管理，项目部合同及其他文件的盖章签署，需由公章管理人员审查、登记后方可进行；

3 未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方承担由此造成的损失。

第十六条 合同管理：

1 乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；

2 未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同 担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十七条 项目管理：

1 乙方需认真 负责的全面管理好该工程的所有施工工作，安全生产，依法依规进行施工，维护和树立甲方的良好形象，甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作；

2 乙方应及时 妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷，尽量避免和减少各类损失的发生，并负责承担由此给甲方造成的损失；

3 乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务，行使各项权利，避免出现违约行为；

4 乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取创造最大的经济效益，避免出现亏损。

第四章 双方的权利和义务

第十八条 甲方的权利和义务：

1.为乙方的施工提供优质 高效 便捷的服务；

2.协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；

3.协助乙方处理质量事故和安全事故；

4.协助乙方组织项目的工程竣工验收；

5.及时传达和转发有关文件和要求；

6.每月定期对乙方的工程进行质量 安全等方面进行指导 监督和检查；

7.甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理，该管理包括但不限于工程款的流转 工程施工进度 工程款的支付情况 项目部的资产与负债情况 工程的文明与安全施工等；

8.因本工程项目拖欠债权人款项，导致甲方被追偿或被诉讼的，甲方有权向乙方追偿，追偿范围包括支付债权人的款项及诉讼费、律师费、保全费等费用。

第十九条 乙方的权利和义务：

1.维护甲方的公司形象和声誉，对其承包的工程的工期 工程质量 安全与文明施工等，均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的项目，必须及时予以整改，直至达到相关要求，且自行承担整改费用；

2.接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查；

3. 乙方不得以任何理由擅自停工，如乙方未经甲方书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由乙方自行承担；

4 承担施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收 工程的结算 工程的维修 工程所有债权债务 工程的安全事故等，并承担相应费用；

5 承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的责任和权利；

6 承担本合同约定的相关专项权利和义务。

7 乙方按合同价款    %为工人投保，甲方可以在工程款中扣除。

8 本项目乙方独立核算，自负盈亏。乙方对外拖欠的工资、材料款、设备款、人员损伤赔偿款等一切债务均由乙方承担。造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担甲方的所有的诉讼费 律师费 担保费 保全费等费用。

第五章 合同的解除

第二十条 甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后，甲方有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。

1.乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；

2.乙方承包的工程，造成甲方被诉讼的，且乙方无力自行协商解决的；

3.乙方满足不了甲方及建设方的施工进度 质量 安全要求的；

4.乙方技术能力差 人力不足 偷工减料 未按图施工 验收不合格的；

5.乙方因拖欠民工工资或其他欠款，出现投诉或影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达的；

6.乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的；

7.乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；

8.乙方承包的工程项目的建设方 监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的；

9.乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的；

10.乙方延误工期    天以或，或乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的；

11.乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同 文件的；

12.乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律 法规的；

13.乙方将工程一脚踢转包给其他人的；

14.甲方终止合同责令乙方退场的，按“已完工程量*50%-违约金扣款”方式结算工程款。

第六章 违约责任

第二十一条 乙方延误工期，每延误一天应承担违约金     元；

第二十二条 工程未能按质量要求一次性验收合格的，乙方应按总价款的10%支付违约金。

第二十三条 乙方工程造假 资料造假和偷工减料及使用冒牌贴牌使用产品的，一经查实，乙方支付违约金10万元/次给甲方，乙方并要承担善后和消除危害等产生的所有费用。

第二十四条 乙方多次违规施工的，从第二次起，乙方须支付违约金5000元/次，且甲方有权视情况解除合同责其退场。

第二十五条 出现工程质量问题的，乙方负责重做或维修，并支付违约金10万元。

第二十六条 以上违约金不足以弥补甲方甲方损失的（包括直接损失 工期损失及甲方被建设方扣款等各种间接损失），乙方承担赔偿责任。

第二十七条 甲方为维权提起诉讼的诉讼费 律师费 鉴定费等由乙方承担。

第七章 合同的结算

第二十八条 工程竣工后乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在20个工作日内审计完毕。甲方有权在工程款中扣除乙方应缴纳的承包费 税费 保证金 应付款 赔偿金 违约金等费用，余款在甲方收到建设方工程款后14个工作日内规定支付给乙方。违约金按本合同及甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》约定计算。

第八章 合同的担保

第二十九条 本合同项下所发生的乙方所有的责任，包括但不限于承包经营项目的亏损 承包费、税费、材料及民工工资等欠款 赔偿金 违约金 甲方实现债权的费用（诉讼费 律师费 鉴定费等）等，由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证。

第三十一条 丙方的担保期限为本合同结算完毕后三年。

第九章 其他约定

第三十二条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷，三方应先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第三十三条 本合同一式三份，三方各持一份，各方签字（盖章）后生效，并具有同等法律效力。

 （以下无正文）

甲方：             乙方：                    丙方（担保人）：

代表人：           身份证号码：              身份证号码：

联系号码：         联系号码：                联系号码：

合同签订时间：