反诉状模板

民事反诉状

反诉原告（本诉被告）：孙某某，女，汉族，某年某月某日出生

身份证号码：

现住：

联系方式：

反诉被告（本诉原告）： 营口某某家居定制有限公司

统一社会信用代码：

法定代表人：

住址：

联系方式：

反诉请求

1、反诉被告返还反诉原告34852元及资金占用利息，利息自提起本次反诉之日起至实际付清之日止，以34852元为基数按照一年期贷款市场报价利率计算。

2、反诉被告向反诉原告支付违约金73500元。

3、反诉被告为反诉原告安装产品序号1一楼西南卧衣柜、产品序号3一楼鞋柜的把手，产品序号5二楼东南卧衣柜、产品序号6二楼西北卧衣柜的把手和撑杆，产品序号7榻榻米的席面、扶手和油漆，产品序号8负一楼酒柜的侧栅、罗马柱和油漆，产品序号10负一楼衣帽间的门板。或者折价补偿。

4、反诉被告为反诉原告修复产品序号5二楼东南卧衣柜、产品序号6二楼西北卧衣柜隐蔽的质量瑕疵即洞口，序号29餐厅的背景。或者折价补偿。

5、与本案有关的诉讼费用由反诉被告承担。

事实和理由

反诉原告与反诉被告于2018年12月9日签订《柜族家居产品订购单》一份，由于有变更，于2018年12月10日双方又签订了《柜族家居产品订购单》一份，约定反诉被告为反诉原告定制家具32套，总价款245000元，《柜族家居产品订购单》中间部分购物须知13中明确约定，确认图纸后工期：免漆类15-25天、油漆类25-40天、实木类40-60天、雕刻类60-120天。反诉原告于2018年12月9日支付122500元，于2020年4月7日支付30000元，于2020年4月27日支付10000元，同时约定2020年5月20日前送货及安装，如果货品没有按规定时间送货及安装完成，卖家赔偿总款的5倍。结果2020年5月20日之后，反诉被告仍有大批定制家具没有送货并安装。

在反诉被告交付及安装的家具中，其中产品序号1一楼西南卧衣柜、产品序号3一楼鞋柜无把手，产品序号5二楼东南卧衣柜、产品序号6二楼西北卧衣柜无把手及撑杆，且有隐蔽的质量瑕疵即有洞，产品序号7榻榻米无席面、扶手和油漆，产品序号8负一楼酒柜无侧栅、罗马柱和油漆，产品序号10负一楼衣帽间门板不全，产品序号25一楼卫对面垭口、产品序号26负一楼垭口没有交付安装，订购价格分别为4454元和3898元，序号29餐厅背景歪曲。尤其是序号31楼梯没有交付安装，反诉原告多次找到反诉被告协商，最终反诉被告找到案外人刘德秀为反诉原告定制安装，款项为25000元，直接由反诉原告交付给案外人刘德秀，因此，序号31楼梯反诉被告并没有实际交付，订购价格26500元应返还给反诉原告。

反诉原告认为，反诉被告应返还给反诉原告4454元＋3898＋26500元=34852元，违约金73500元（245000元×30%=73500元），并为反诉原告安装产品序号1一楼西南卧衣柜、产品序号3一楼鞋柜的把手，产品序号5二楼东南卧衣柜、产品序号6二楼西北卧衣柜的把手和撑杆，产品序号7榻榻米的席面、扶手和油漆，产品序号8负一楼酒柜的侧栅、罗马柱和油漆，产品序号10负一楼衣帽间的门板。同时反诉被告应为反诉原告修复产品序号5二楼东南卧衣柜、产品序号6二楼西北卧衣柜的隐蔽的质量瑕疵即洞口，序号29餐厅的背景。

综上所述，反诉原告为维护合法权益，依据《民事诉讼法》提起本诉讼。恳请贵院查清事实，正确适用法律，支持反诉原告诉讼请求。

此致

营口市站前区人民法院

           反诉人：孙某某　　  　　　　                              2021年12月24日